2、出租方根据承租方物资要货计划，按承租方要求的数量、规格将钢管(扣件)按时送达承租方工地，并按承租方指定地点分规格堆放。运输装卸费由出租方承担，对出租方送来的钢管、扣件分规格由承租方指定的、项目管理人员及保管员负责接收，必须两人或者两人以上)清点并且签收，收货单一式三份，一份出租方保存，另外二份由承租方保管员及财务保存一份，以此收货单作为今后双方计算租赁费期限和归还钢管扣件数量的依据。

第三条：租赁价格、押金(保证金)：

1、钢管为/米.天，扣件为/只.天，租赁期的计算按承租方租赁起止日期为准，如遇特殊情况租赁期另行协商(如春节前后的停工时间、国庆节、其他原因临时暂停施工时间，具体报停时间提前三天由承租方通知出租方，并办理书面手续)。

2、经双方协商，出租方收取承租方押金出租方开始送货。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应还租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退及时还给租赁方。

第四条：租赁费的结算与支付：

按照以下第

1、前个月期满双方结算一次，支付前个月的%的租赁费。以后每，支付租赁费。租赁结束出租方接到承租方通知后余款于双方办理完毕结算手续后的

2、双方每个月结算一次，租赁结束出租方接到承租方的通知后日内办理完结结算手续。租赁费在年月日之前付清。不能付

清的，违约金时间按照双方办理完毕结算签字之日起算，利率计算基数按照欠款余额每月 %计算。

3第五条：租赁物资标识

出租方应根据承租方需要将钢管涂刷油漆进行标识，颜色由承租方指定，费用由租方承担。

第六条：租赁物资退场

承租方租赁结束，由租方将所有的租赁钢管、扣件运送到指定地点，费用由租方承担。物资退场须有承租方、(项目管理人员及保管员)两人以上经手签字，出租方指定进行清点接收，并在退料单上签字。

租赁期间承租方对租赁物资要妥善保管，并负责维修保养，钢管调直，扣件锣杆、锣丝补齐，租赁物资退还时经双方检查验收，如有缺损、保养不善等情形按照以下方法计算：缺损钢管按元/t，扣件按元/只赔偿，损失部分租金按计算。如将长料锯割成短料，视具体情况给予损坏部分/t的协商补贴。允许少量的零星损坏(如钢管头卷、微弯曲等)。

第八条：出租方、承租方的变更

一、在租赁期间出租方如将租赁物资所有权转移给第三方，应正式书面通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。但新的所有权不得对抗原出租方签订的租赁合同。

二、在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。

第九条：违约责任

一、出租方违约：

1、出租方材料质量必须符合国家标准，如不达标，应向承租方偿付违约期租金 %的违约金。

2、出租方未按承租方要求的数量和送货时间送货，对承租方造成工程影响的，应向承租方偿付违约期租金 %的违约金。并承担由此给承租方造成的一切相关损失。

3、其他违约行为：如发现出租方贿赂承租方有关人员，致使租赁物资严重缺少，损害承租方利益，由出租方负责赔偿项目同类租赁物资的全部缺少部分，并偿付违约期租金 %的违约金。承租方保留依法追究出租方相关法律责任的权利。

二、承租方违约

1、如出现某种特殊情况承租方未能按期支付租赁费时，应及时通知出租方，双方协商新的付款时间。经协商新的付款时间后仍未能按期支付的，应按新的付款时间计算利息向出租方偿付违约期租金%的违约金(或按银行同期贷款利率偿付出租方的损失)。

2、逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金的违约金(或按银行同期贷款利率偿付出租方的损失)。

3、如有转让或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同、合同规定限期如数收回租赁物资外，承租方应向出租方偿付违约期租金的违约金。

4、其他违约行为。

第十条：不可抗力

由于不可抗力而造成的租赁物资损坏或损失，经有关部门认定按以下的第种方式执行。或参照合同法第二百三十一条执行。

1、减少租金或不支付租金。

2、按租赁物资损坏或损失金额的承租方予以赔偿。

2、承租方不负责修复或不承担赔偿责任。

第十一条：争议

在执行合同过程中，如出现争议，双方首先友好协商解决，如协商不成的，可按以下方法的第种执行。

1、向市仲裁委员会提起诉讼仲裁。

2、向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3、向合同履行地的人民法院提起诉讼。

第十二条：本合同签订地点为承租方住所地，一式份，本合同附件份，共页，为合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。承租方和承租方各执份。双方签字盖章后生效，租赁物资还清、租赁费结清后自然终止。

第十三条：合同签订地承租方住所。第十四条：未尽事宜双方以补充形式予以完善。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

签字：签字：

日期：日期：

钢管搭设合同篇2

甲方：

乙方：

签订日期:

钢管扣件租赁合同

甲方：

乙方：

因甲方工程项目的实际需要，甲方向乙方租赁钢管、扣件用于该工程。根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的有关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：

1、单价

材料进场后，甲乙双方当场清点数量，提货单（附磅单）、结算单经甲方指定人员签字生效。

2、结算与付款

2.1租金结算方法：以提、退货的数量及日期按实际天数计算（送货当天不计租金，归还当天计算租金）。

2.2结算方式：每月20日双方进行对账结算（上月21日至本月20日为一个结算周期），双方在月结算单上签字确认，乙方开具等额有效机打发票。

2.3付款：（根据与供应商洽谈结果为准）。

3、送货及归还方式: （两种方式供甲方选择）

3.1、采用传统方式：乙方送货到甲方工地后，钢管按照实际清点数量验收，扣件按双方当场约定抽取包数的比例进行抽查，如有缺量，则整车扣件按此比例进行扣除，甲方归还时也可按此方法归还；乙方送货到甲方项目后，由乙方负责卸车，归还时由甲方负责装车，乙方到甲方现场验收归还；盘扣式钢管发生弯曲变形等，乙方有权不予退回，由甲方自行处理。

3.2、采用过磅方式

：①每车进场、退场先过磅，并将电子磅单附在送、退货单后面，租金仍按实际米数论天按实结算。

②钢管、扣件尽量分开装车，如果钢管扣件混合装车的，扣件按1130只/吨扣除重量，余下的为钢管重量。

③归还时扣件单独过磅，按实际过磅重量折合成每吨1130只计租金，缺损螺丝均不再计费用。

④退还时：钢管按1%计损耗，扣件按2.5%计损耗；（损耗含垃圾、破损、弯曲、开裂、变形、螺栓缺损等）

⑤退还时：盘扣式钢管和顶托点数退还，盘扣式钢管按清点米数的1%计损耗，顶托按清点只数的1%计损耗（损耗含破损、弯曲、开裂、变形等）；盘扣式钢管和顶托在工地现场按照规格整理清点，双方共同点数验收，顶托缺损的螺帽按实计数；

⑥租借时项目部复核误差不超过千分之二的，以租赁公司电子磅单为准，归还时租赁公司复核误差不超过千分之二的，以项目部的电子磅单为准，项目部地磅必须为数字地磅。

4、其他费用计算及缺损赔偿标准：

4.1送货费用：乙方免费送货到甲方项目。

4.2退货费用：归还时乙方代办运输，甲方每吨支付乙方运输费元。

4.3钢管缺损赔偿按当时市场价（参照西本会员价）进行赔偿，盘扣式钢管缺损赔偿在钢管单价基础上加元/米，50cm顶托缺损每套赔偿元，扣件缺损每只赔偿元，盘扣式钢管托架缺损每个赔偿元，缺损的设备须赔偿款全额到位后才能停止计算租金，甲方也可自行购买归还；如甲方采用3.1合同约定方式进行归还，缺扣件螺杆螺丝每套赔偿元，缺顶托螺母每个赔偿元。

5、产品质量

5.1钢管质量标准：按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(jgj130-20xx)执行。

5.2盘扣式钢管质量标准：按照《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》（jgj231-20xx）执行。

5.3产品质量同时需符合工程所在地相关规定。

6、双方责任：

6.1因该项目大量使用钢管、扣件，合同签订日起乙方将保留库存,积极组织货源，以尽量满足工程使用的需要。

6.2甲方提前二天向乙方提出送货通知，乙方在接到甲方要货通知后应立即组织货源，按时送到工地，如遇特殊情况双方协商。

6.3乙方必须按照甲方《采购计划》的规格、数量和要求进场时间及时组织进场，若乙方屡次未能满足甲方现场的施工需要，甲方将扣除乙方当月全部租金的.％作为处罚，特殊规格除外。

7、违约责任：

7.1乙方必须按时送货至甲方工地，延误天以上的，甲方有权对乙方进行处罚。延误天以上的，甲方有权安排第三方供货和终止本合同，乙方承担甲方所有直接或间接损失。

7.2甲方如将设备转让、变卖、抵押或不按时支付租金等行为，乙方有权要求甲方即时结清租金，甲方未归还的设备按缺损价一次性赔偿给乙方，租金结至赔偿款到账日。

7.3如甲方未按时支付货款，超过个月以上乙方有权要求甲方按照银行同期存款利息支付违约金。

8、安全责任

乙方应对其派出的送货和卸车人员做好安全交底工作，且进入现场必须带好安全帽。乙方人员应服从项目现场的安全管理要求，并接受现场管理人员的统一指挥。在产品的运输及装卸车过程中，如发生安全事故，责任均由乙方自行承担。如因乙方的行为造成甲方、乙方或其他任何第三方人身财产损害的，责任均由乙方承担，甲方因此遭受损失的，向乙方追偿。

9、环保要求：

乙方所送租赁材料必须符合国家环保相关标准，否则，将在验收时全部予以退回。

10、通讯

10.1 本协议双方在本协议下的通知或其它通信均以专人送达、ems专递或电子邮件的方式发送至相应收件人在本协议中列明的地址。若以专人送达的，则视为在实际交付时由收件人收到；若以ems专递方式发送的，则在发出后第三个工作日即视为送达收件人；若以电子邮件方式发送的，则以电子邮件进入收件人提供的电子邮件服务器等电子数据交换系统即视为送达收件人。

致甲方：致乙方：

收件人：收件人：

手机：手机：

电话：电话：

地址：地址：

邮编：邮编：

e-mail： e-mail：

10.2 一方变更通知、通讯地址或其它联系方式，自变更之日起十个工作日内，将变更后的地址、联系方式通知其他方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

11、其他：

11.1本合同如发生争议，甲乙双方应当友好协商解决。若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。

11.2甲方有权根据乙方的供货能力和履约能力或项目实际情况增加或重新选择材料供应商，乙方必须无条件接受，乙方不承担违约责任。

11.3合同签订时，乙方须提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的复印件给甲方，并加盖公章。

11.4本合同签订后，如甲乙双方需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同，该合同同样具有法律效力。

11.5本合同壹式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。自双方盖章、签字后生效，货款两清后合同自动终止。

注：若乙方非法人签署本合同，请出具法人授权。

（以下无正文）

甲方：

法定代表人：乙方：法定代表人：

开户银行：

银行帐号：

联系电话：联系电话：

传真：

签约地址：

签约时间：

委托代表人：委托代表人：传真：

钢管搭设合同篇3

托运方(简称甲方)：______

承运方(简称乙方)：______

根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条包装要求：托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行包装，否则承运方有权拒绝承运。

第二条货物起运地点______

货物到达地点______

第三条货物承运日期______

货物运到期限______

第四条运输质量及安全要求_______________

第五条货物装卸责任和方法____

第六条收货人领取货物及验收办法____________

第七条运输费用、结算方式_______________

第八条各方的权利义务

一、托运方的权利义务

1.托运方的权利：要求承运方按照合同规定的时间、地点，把货物运输到目的地。货物托运后，托运方需要变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。但必须在货物未运到目的地之前通知承运方，并应按有关规定付给承运方所需费用。

2.托运方的义务：按约定向承运方交付运杂费。否则，承运方有权停止运输，并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物，应按照规定的标准进行包装，遵守有关危险品运输的规定，按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。

二、收货人的权利义务

1.收货人的权利：在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。必要时，收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求，签订变更协议。

2.收货人的义务：在接到提货通知后，按时提取货物，缴清应付费用。超过规定提货时，应向承运人交付保管费。

第九条违约责任

一、托运方责任

1.未按合同规定的时间和要求提供托运的货物，托运方应按其价值的____%偿付给承运方违约金。

2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物，错报笨重货物重量等而招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐蚀等事故，托运方应承担赔偿责任。

3.由于货物包装缺陷产生破损，致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏，造成人身伤亡的，托运方应承担赔偿责任。

4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的.货物，在到站卸货时，发现货物损坏、缺少，在车辆施封完好或无异状的情况下，托运方应赔偿收货人的损失。

5.罐车发运货物，因未随车附带规格质量证明或化验报告，造成收货方无法卸货时，托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。

二、承运方责任

1.不按合同规定的时间和要求配车(船)发运的，承运方应偿付托运方违约金____元。

2.承运方如将货物错运到货地点或接货人，应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。如果货物逾期达到，承运方应偿付逾期交货的违约金。

3.运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏，承运方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运方。

4.联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏，应由承运方承担赔偿责任的，由终点阶段的承运方向负有责任的其它承运方追偿。

5.在符合法律和合同规定条件下的运输，由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，承运方不承担违约责任： ①不可抗力;

②货物本身的自然属性;

③货物的合理损耗;

④托运方或收货方本身的过错。

本合同正本一式二份，合同双方各执一份;

托运方：___ 承运方：___

代表人：___ 代表人：___

地址：____ 地址：____

电话：____ 电话：____

开户银行：__ 开户银行：__

帐号：____ 帐号：____

__年__月__日

钢管搭设合同篇4

原告_________，男，______族，____年____月_____日出生，住址：_______________________

被告_________，男，______族，____年____月_____日出生，住址：_______________________

诉讼请求

一、要求判令解除原、被告之间签订的《______市房屋租赁合同》;

二、要求判令两被告返还租用房屋;

三、要求判令两被告支付房屋租金人民币__________________元;

四、要求判令两被告支付迟延支付租金的违约金人民币____________元(按每天所欠租金的3‰暂计至起诉之日，实际要求计算至被告履行之日);

五、要求判令两被告支付房屋使用费人民币____________元(暂计至____________年______月______日，实际要求计算至被告返还房屋之日);

六、要求判令两被告支付使用承租房屋产生的水、电和燃气等费用(暂计)人民币__________________元(实际要求计算至被告返还所占用房屋之日);

七、要求判令两被告支付物业管理费人民币____________元(______年______月至______月的费用，实际要求计算至被告返还占用房屋之日);

八、本案诉讼费用由两被告承担。

事实与理由

______年______月______日，被告因(饭店)店铺经营需要而与原告签订《____________市房屋租赁》，合同约定：原告将其位于______区_________镇_________北路_________号、____________号和_________号的房屋(以下简称“该房屋”)出租给被告_____________、___________.该房屋的租期为______年______月______日至______年______月______日止，其中，______年______月______日至______年______月______日为免租期。该房屋月租金为人民币____________元(__________________元整)，且该租金自合同签订之日起12个月内不变。另外，月租金的支付方式为：租金按每三个月为一期支付，被告于本合同签订后7个工作日内支付首期租金，以后支付时间为每年的8、11、2、5月份的______日前。被告逾期支付租金的，逾期一日，则每日按应付未付部分的3‰支付违约金。此外，租赁期间，使用该房屋所发生的水、电、燃气、通讯、设备和物业管理等费用由被告承担。

合同签订后，被告在租赁期内未按期支付租金和水、电、燃气、物业管理等费用，已构成根本性违约，严重损害原告合法权益。经原告多次催讨后，被告仍未支付上述费用。因此，根据《______市房屋租赁合同》第______条第______款之规定，原告于______年______月______日发出《解除合同通知书》。

综上，原告为维护自己的合法权益，特诉至贵院，请依法支持原告诉请。

此致

__________________人民法院

具状人：__________________

______年______月______日

钢管搭设合同篇5

发包方(简称甲方)：__________________

承包方(简称乙方)：__________________

根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》相关法律，在平等，协商，诚信的原则上，为明确甲乙双方的权利和义务签订本合同，以共同遵守。

一、工程概况

工程名称：__________________

工程地点：__________________

二、承包方式及内容

甲方将本工程的钢管脚手架内外工程承包给乙方施工，乙方承包范围为外墙脚手架的搭设和拆除，挂网和铺设竹笆。

内架包料不包工，外脚手架槽钢不在范围内。

乙方材料运到甲方工地由乙方自行看管。

三、单价及计算方式

内外架按总建筑面积计算平方面积，提供内架支架材料(钢管，扣件)内外架单价为每平方米_________元整人民币计算(不含税)。

四、工期时间

工期时间从甲方通知材料进场开始计算________年_____月_____日至________年_____月_____日止，合同为期12个月(360天)。

甲方在合同约定时间内拖延工期的，甲方按照实的建筑面积每天每平方米_________元计算支付给乙方延期款，并每月付一次延期款，工程和延期款计算到甲方通知拆架完毕之日止。工期外架月内架月。

五、付款方式

乙方材料进场搭设到工程基础完工付10万，每层付工程量70%。

甲方通知拆架、拆架前甲方应把余款一次性付清给乙方。

如因甲方不按时支付进度款，造成乙方投入生产滞缓所带来的经济损失由甲方负责，乙方有权停工。

六、甲乙双方义务和责任

1、按合同约定工程量的数额付款。

2、甲方必须为乙方提供堆放材料场地，必要的`垂直运输、交通等施工便利的条件场地整平，以便乙方回收和运输。

3、乙方在施工过程中听众甲方现场施工员的统一指挥，按施工进度搭设，必须保证脚手架的安全。

4、乙方在施工过程中发生的一切安全事故由乙方自行承担。

5、主体完工拆除脚手架，外墙油漆不包括在内。

七、违约责任

乙方在保证甲方所用脚手架到位的情况下，甲方必须把应付工程款到位，如因甲方付款不到位乙方有权停止搭设，因此造成的一切损失由甲方自行负责。

甲方使用外脚手架总工期为12个月(360天)，以乙方材料进场搭设日算起，如甲方逾期使用，由甲方按工程建筑平方，每天每平方_________元支付给乙方钢管、扣件以及其他材料的逾期使用费，甲方先支付逾期现金后再使用，如因甲方未能按合同约定乙方有权拆除工程约定时间的所有脚手架。

八、特别条款

双方在履行合同的过程中如因不可抗力(包括战争、自然灾害使同行业均不能施工、国家法律重大调整)的原因致使合同不能全面履行的，均不承担违约责任。双方如在履行合同中产生争议应协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同履行地人民法院提起讼。

九、附则

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章之日生效，本合同未尽事宜，双方可另行订立补充条款，补充条款和本合同有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

钢管搭设合同篇6

甲方(采购方)：

乙方(供货方)：

根据【中华人民共和国经济合同法】及有关规定，甲乙双方关于玻璃钢扬程管供货事宜，达成以下协议：

一、供货内容甲方向乙方采购货物的名称、规格、单位、数量、单价、金额如下表所示。

二、质量要求及技术标准按国家或企业标准设计生产，玻璃钢扬程管外观颜色为乳白色、完整无损、无气泡、法兰与管道接缝处无裂口、管道内壁已脱膜,按甲方要求进行装货。管材应严格按照说明正确安装、操作、存放，玻璃钢管、型圈保证在________年内良好运行。在质保期内，若遇玻璃钢扬程管、型圈无法正常使用，乙方在接到甲方维修通知后，24小时内派人到甲方现场及时维修;若是管道质量问题，乙方负责更换。辅件如型圈损坏(操作不当或人为损坏除外)，乙方为甲方负责更换;保修期之外提供最低优惠的.有偿终身维护。

三、供货要求、供货细则乙方在保证货源充足的前提下，甲方自起到日内派专人专车前往乙方厂内拉走该合同签订的管材数量(其中第一车970根玻璃钢管于20________年____月____日拉走),若遇雷电、大雨、暴雪等恶劣天气，可顺延拉货期限。乙方安排工人装货，在装车过程中，甲方材料员负责挑选合格产品进行装货，不合格的不予装车。

四、付款方式货物总价款为元(写：)。确定供货日期后，甲方一次性付完乙方货款，乙方收到货款后，开始备货。

五、资料提供质量证明文件，至少应包括：设备出厂检验报告、出厂合格证、质量监督检测中心出具的检验报告。

六、争议解决甲、乙双方共同遵守，否则后果自负。合同一式四份，甲乙双方各执一份、甲方财务部一份、档案管理部一份，本合同在甲、乙双方签字之日起生效。双方在履行合同过程中如果发生争议，应友好协商解决，协商结果可通过签订补充合同的方式予以书面确认，如果协商不成，则提交甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项乙方所供货物为全新管材、不存在遗漏配件安装，符合验收质检标准，符合甲方要求为合格产品。若甲方在使用过程中，遇到货物因质量问题、管材连接处漏水导致甲方工程无法运转，乙方无理由更换，由此产生的其他设备的安装工费由乙方负责，每人每天按150元支付。

甲方(公章)：_________

__年__月__日

乙方(公章)：_________

__年__月__日

钢管搭设合同篇7

出租方(甲方):

地址:

承租人(乙方):

地址:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律法规，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就租赁下列商品房达成如下协议，并签订本合同:

第一条:房室的基本信息

甲方租赁的商品房(以下简称商品房或租赁商品房)位于；乙方租赁的建筑面积为平方米，内部为未装修的毛坯房。乙方必须重新装修并设置运营所需的配套设施。乙方已对该商品房进行了实地考察，并作了必要的了解。乙方理解并接受建筑面积计算中可能出现的微小误差。

第二条:商品房的使用

商品房的用途是:

乙方应根据租赁商业用房的具体情况及相关法律法规自行设置经营项目，并及时办理合法的审批(营业)手续，否则由此造成的任何经济损失和后果由乙方承担，与甲方租赁商业用房无关。

第三条:合同期限和租赁标准

1.装修期，从___________________

2.本合同的付款期限为______至______。付款方式为年付。租金每年25万。房租每年要提前两个月交。如甲方逾期未付款，甲方有权视乙方不再出租该商品房、出租给第三方或收回该商品房。

租金为税后租金，不包括物业、暖气、水电等所有费用。

商品房租金所产生的房产税、个人所得税、房产税及其他税费均由乙方承担，与甲方无关..

第四条:乙方应向甲方支付保证金1万元。

第五条:商品房交付与回收

1.甲方在收到乙方的保证金和首付租金后，将该商品房交付给乙方，乙方对该商品房的验收以现状为准。

2.合同期满或中途终止合同时，乙方应立即迁出，并将租赁的商品房返还给甲方..交房时，乙方原有装修设施也应无条件移交给甲方..

3.如因乙方不履行合同、不支付租金而导致合同终止，甲方可提前通知(或在租赁商品房门口张贴告知书)甲方要求收回该商品房，乙方应按通知要求腾退租赁商品房。如租赁的商品房逾期未归还，甲方有权采取包括换锁在内的措施收回该商品房。甲方有权自行处理乙方在租赁商业用房内的所有遗留物品，乙方无权向甲方要求或要求赔偿..

第六条:商品房产权(使用权)承诺

1.甲方保证租赁商品房产权清晰、无争议、具有合法出租资格。因商品房产权纠纷导致乙方无法使用该商品房的，由甲方承担责任。

2.乙方有权根据市场需要自由设置经营项目，并为其经营承担市场风险。乙方申请相关证照时，甲方同意办理相关手续。乙方应对其投标的成功和应支付的费用负责。

第七条:商品房维修责任

租赁期内，乙方应妥善管理、积极维护和修缮租赁商品房及其设施。

租赁期内，乙方应遵守当地有关部门的规定，服从甲方及有关部门在消防安全、一三包、综合治理、安全等方面的监督检查。

第八条:商品房装修

乙方可以根据需要对租赁的商品房进行装修，但乙方的装修方案应事先报甲方批准。同时，乙方承诺委托具有相关资质的设计、施工、安装企业进行装修(包括房屋隔断、消防、环保设施等)。).如需提交施工验收，乙方还应自行办理验收手续。乙方还保证:

1.装修房屋时，绝不破坏商品房的结构安全；

2.保证原有设施(包括水、电、暖气)不受损坏。如需改造或增加设施，应委托专业公司进行安装施工，保证平时合理使用，功能良好。否则，因乙方未能执行上述协议而造成的任何不良后果由乙方负责。

3.如果装修厨房、卫生间或其他与水有关的用途，防水层应按规定制作，并在封闭的水室进行检查，以确保不渗漏。否则，乙方应负责返工。给甲方或周边商户造成损失的，乙方应负责赔偿。

4.如因乙方装修施工不当或使用维护不当造成商品房及附属设施损坏，影响甲方或第三方，乙方应承担相应责任。

5.本合同期满或因其他原因终止合同时，甲方收回该商品房时，包括乙方对上述商品房进行的装修和不可移动设施，乙方不得拆除装修和设施或要求赔偿。

6.乙方在使用过程中，因自身原因和过失给商业用房和第三方造成损失的，乙方应承担赔偿责任..

第九条:消防责任

甲方租赁的商业用房配有消防设施，乙方承诺保证消防设施正常有效，防止火灾隐患。

第十条:相关费用

乙方应按照相关部门(水、电)的收费标准承担所有费用。如果乙方未能按时支付上述费用，乙方应无条件承担延迟支付的后果(包括停水停电)。商品房交付后，双方应及时核对水、电表消耗量，并补足所欠款项。

第十一条:租赁期满及期间转移

1.租赁期满后，乙方无违约行为。甲方支付全部费用后，应在商品房返还后七日内将定金全额退还给乙方，本合同立即终止。乙方要求续租的，应在租赁期满前三个月向甲方提交正式书面申请。甲方决定继续租赁该商品房的，在同等条件下，优先向乙方出租。

2.合同期内，乙方如因自身原因决定转让租赁的商业用房，应提前2个月向甲方提出书面申请。经甲方书面同意后，双方在保证不影响甲方租金收入的前提下，另行签订转让协议。乙方应在本协议规定的范围内转让租赁的商业用房，但不得擅自将租赁的商业用房转租、转让或抵押给他人。否则，视为乙方违约，甲方有权收回该商业用房(包括装修、设施设备)

第十二条:违约责任

签订本合同后，双方必须按照合同履行义务，享有权利。任何一方违反合同或下列内容，必须承担违约责任。

一、甲方有权采取强制措施，包括停水停电，提前收取租金或收回租赁的商业用房，租赁合同立即终止。

(1)乙方擅自将租赁的商品房转租、抵押、变更或使用，并转借给他人的.；

(2)乙方未按合同规定支付租金的，按每天逾期300元的标准向甲方支付违约金。逾期7天仍未支付租金和违约金的；

(3)乙方破产或清算(包括法院查封)且不履行合同、不支付租金；甲方因上述原因决定收回该商品房时，有权要求乙方限期搬迁和退房。搬迁期限届满后，视为乙方完成搬迁。该商品房有遗留物的，视为乙方自愿放弃，甲方有权自行处理，但乙方无权要求赔偿。如果乙方因不合理占用房屋而拒绝退房，甲方有权采取强硬措施(包括停水、停电、强行进入等。)，并有权主张赔偿责任

第13条:豁免条款

因不可抗力(包括地震、洪涛等)造成商品房损坏或损毁时。)且本合同无法履行，双方同意终止本合同，不承担任何责任。

第14条:其他事项

1.装修及未来运营期间，乙方不得扰民，否则由乙方负责整改，由此产生的后果由乙方承担。

2.在商品房管理中，如遇突发事件(如火灾、漏水、漏气等)，甲方有权在乙方不在场的情况下进入乙方租赁的商品房。).如果乙方因采取紧急措施防止事故扩大而受到影响，给乙方造成损失，乙方理解不要求甲方承担赔偿责任。

3.甲、乙双方确认，本合同及交付该信件的有效地址(包括其他文字)为:

(一)甲方以合同首页注明的地址为准；

(二)乙方以租赁商品房的地址为准。如甲方无法联系乙方，可在乙方租赁商品房门口张贴告知书。张贴的通知信等同于甲方依法履行告知义务。

第15条:争端的解决

本合同执行过程中如有争议，双方同意协商解决。协商不成，双方同意通过法院解决。

第十六条:本合同未尽事宜，甲乙双方另行补充。补充合同与本合同不一致的，以补充合同为准。

第十七条:本合同经双方法定代表人或委托代理人签字后生效，一式两份，甲方一份，乙方一份，传真件具有同等法律效力。